Документация об аукционе




НазваниеДокументация об аукционе
страница34/34
Дата конвертации08.09.2012
Размер2.83 Mb.
ТипДокументация об аукционе
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
Итого: 542 наименования, 2634 экземпляра.


ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Требования к качеству товаров: Вся продукция должна отвечать требованиям соответствующих стандартов (включая санитарные требования): ГОСТ 7.84-2002 «Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и правила оформления», ОСТ 29.124-94 «Издания книжные. Общие технические условия», ОСТ 29.127-2002 "Издания книжные и журнальные для детей и подростков. Общие технические условия". Издания не должны содержать полиграфического брака, поражений грибковыми заболеваниями, соответствовать гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.1253-03 «Гигиенические требования к изданиям книжным для взрослых», СанПиН 2.4.7.960-00 «Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным для детей и подростков» и т.д. Обязательно наличие знака охраны авторского права © согласно ГОСТ Р 7.01-2003 «Издания. Знак охраны авторского права. Общие требования и правила оформления». Поставщик обязан предоставить оригиналы изданий. Плотность бумаги должна быть не ниже 80 г.м².

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Поставляемая продукция должна быть новой в хорошем полиграфическом исполнении, не иметь дефектов (царапин, трещин, заломов и т.п.) и иметь твердый переплет.

Требования к упаковке товара: упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировании и предохранять ее от повреждений и загрязнения.

Место доставки поставляемых товаров: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 1, каб. 101-отдел комплектования библиотеки, тел.: (831) 436-05-82

Требования, установленные Государственным заказчиком к отгрузке, установке и приемке поставляемых товаров:

отгрузка продукции производится в месте нахождения Государственного заказчика. Перед отгрузкой продукции Поставщик уведомляет Государственного заказчика заранее о дате и времени отгрузки по телефону, либо иным способом. Все виды погрузо-разгрузочных работ (включая непосредственную доставку до места хранения книг), осуществляется силами и за счет Поставщика. Приемка поставляемой продукции производится в присутствии представителя Поставщика и представителя Государственного заказчика. После вскрытия упаковки Поставщиком осуществляется совместный осмотр продукции. В случае выявления, в течение трех календарных дней с момента получения продукции, дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный экземпляр на качественный. Замена должна быть проведена в течение 7 календарных дней.

Продукция считается поставленной, если Государственный заказчик не имеет претензий и подписан акт сдачи - приемки товаров.

Требования к гарантии качества товара:

Поставщик обязан предоставить гарантию сохранения целостности переплета в течение 10 лет использования.

Сроки поставок товара:

С момента заключения контракта по «01» октября 2009 года.


Директор библиотеки НГПУ Ефимова Т.А.


  1. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА


Государственный контракт № _______

г. Н.Новгород «_____»___________ 2009г.


Настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) заключен между Государственным образовательным учреждением «Нижегородский государственный педагогический университет», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Глуздова Виктора Андреевича, действующего на основании Устава, от имени Российской Федерации, с одной стороны, и ___________________________________, именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ, в дальнейшем вместе именуемыми Стороны, на основании проведения открытого аукциона № ___ от «___» ________ 2009 г. (протокол единой комиссии №_____ от «____»_____ 2009г.). «Заказчик» и «Поставщик» заключили Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Поставщик обязуется осуществить Поставку учебной литературы для библиотечного фонда НГПУ (далее Товар)- в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Номенклатура, количество, описание и цена товара определены в Спецификации (Приложение№1) к настоящему контракту.


2. Стоимость контракта и Порядок расчетов.

2.1. Стоимость контракта в соответствии со Спецификацией (Приложение№1) на заказанный товар считается фиксированной и составляет ______________рублей _________копеек (__________ рублей ____ копеек), в том числе НДС___%, что составляет _____руб. ____ коп. (_____руб. ___коп.)

Стоимость включает, помимо стоимости самих товаров, расходы на транспортировку до места (в отдел комплектования библиотеки НГПУ), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.2. Расчеты за каждую поставленную партию товара производится в безналичном порядке.

2.3.Заказчик оплачивает за поставленные Поставщиком товары по цене, предусмотренной в отдельном счете и счете-фактуре в течение 15 рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки.

2.4.Право собственности на Товар переходит к Заказчику после проведения окончательного расчета с Поставщиком.


3. Сроки и порядок поставки.

3.1.Товар поставляется Поставщиком отдельными партиями в соответствии с (Приложение№1), согласованным СТОРОНАМИ по ассортименту, срокам и цене.

3.2.Срок поставки с момента заключения контракта до «01» октября 2009 года.

3.3. Поставка осуществляется на условиях: доставка книжной продукции в целлофановой
упаковке по 10 экз. в отдел комплектования библиотеки по адресу: 603095, г.Н.Новгород, ул.Ульянова, 1, к. 101.

3.4. Товар отгружается со склада силами и средствами Поставщика в количестве,
качестве и ассортименте в соответствии с согласованным заказом. Товар должен быть
затарен и упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить повреждение и
(или) уничтожение его на период поставки до приемки Заказчиком.

3.5.Условия хранения, погрузки и выгрузки товара должны соответствовать манипуляционным знакам, нанесенным на упаковку.

3.6.Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке товара считаются исполненными с момента передачи товара и подписания представителем Заказчика передаточных документов (счет, счет-фактура, товарная накладная) и получения товара.


4. Упаковка, маркировка, порядок приемки.

4.1.Поставщик отгружает товар в надлежащей упаковке: книжная продукция в целлофановой упаковке по 10 экземпляров, издания на электронных носителях в заводской упаковке; на упаковку наносится стандартная маркировка.

4.2.Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в момент получения товара уполномоченным представителем от Заказчика.

Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи товара уполномоченному представителю Заказчика.


5. Качество и комплектность товара.

5.1.Качество товара, поставленного согласно настоящего контракта, должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации завода-изготовителя и иных нормативных актов, для продукции данной группы и сопровождаться необходимой документацией.

5.2.Товар сопровождается счетом, счетом-фактурой, накладной.

5.3.Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику.

5.4.При обнаружении некачественного (некомплектности) товара Поставщик обязан в течение 10 календарных дней с момента получения претензий от Заказчика, оформленных в письменном виде, заменить (укомплектовать) забракованные изделия, в противном случае Заказчик имеет право отказаться от товара и требовать возврата уплаченных сумм за эти изделия, а также возмещения понесенных убытков.


6. Права и обязанности сторон.

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1.Осуществить поставку в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом.

6.1.2.Нести риск случайного повреждения Товара до принятия его Заказчиком.

6.1.3. Соблюдать все законодательные и нормативные акты, а также все соответствующие технические нормы и правила, применимые к предмету настоящего контракта.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Принять от Поставщика поставленный в соответствии со спецификацией Товар по накладной.

6.2.2. Произвести оплату поставленной продукции в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

6.3. Заказчик вправе:

6.3.1.Требовать от Поставщика предоставления оперативной информации о ходе поставки (в устной либо письменной форме).

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Заказчик и Поставщик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  1. При расторжении контракта по вине Поставщика последний возмещает Заказчику убытки, причиненные невыполнением своих обязательств.

  2. В случае нарушения сроков поставки, предусмотренных контрактом. Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% от стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости поставки.

  3. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости задолженности за каждый день просрочки платежа. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения принятых обязательств.


8. Форс - Мажор.

8.1 Форс - мажорные обстоятельства включают:

Стихийные бедствия, пожар, наводнение, землетрясения, а также войну, вторжение, государственный переворот и другие аналогичные обстоятельства, выходящие за пределы контроля сторон и которые делают невозможным выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору, Сторона, подвергнувшаяся воздействию форс - мажорных обстоятельств, будет освобождена от своих обязательств по настоящему договору на время действия форс -мажорных обстоятельств, при условии, что Сторона, которой нанесен ущерб такими обстоятельствами, уведомит другую Сторону о произошедшем (их) событии (ях) в течение 30 (тридцати) дней после возникновения форс - мажорных обстоятельств,предоставляя независимое подтверждение их наличия, изданное компетентным государственным или административным органом.

9.Срок действия контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.


10. Порядок изменения и расторжения контракта.

10.1.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том, случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренных гражданским законодательством.

10.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, каждая из сторон имеет право обратиться в арбитражный суд г.Н.Новгорода в установленном законодательством порядке.


11. Заключительные положения.

11.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, применяются нормы действующего гражданского законодательства.

11.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

11.3.Контракт включает в себя (Приложение№1), которое является его неотъемлемой частью. 11.3.1. Приложение №1 Спецификация товара.

12.Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Заказчик: Поставщик:

Ректор ГОУ ВПО НГПУ

______________ Глуздов В.А.

«__»_____________ 2009 г.

М.П.


Приложение № 1

к Государственному контракту

№____ «___»_______200_г.


СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

п/п

Наименование (автор, издательство)

Ед.

Измер.

Кол-во

Цена

(руб)

Стоимость

(руб.)

1
















2
















3
















4
















5






















































ИТОГО:
















В т.ч.НДС (__%)















ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

Ректор НГПУ

_____________/Глуздов В.А. / _________/______/

«__» ______2009 г. «__» _____2009 г.

М.П. М.П.

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


Похожие:

Документация об аукционе iconБ. Документация об аукционе 6 > Содержание Документации об аукционе 6
I. инструкция о подготовке заявок для участия в открытом аукционе в электронной форме 4
Документация об аукционе iconИнструкция по заполнению заявки на участие в аукционе. 6 Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе. 7
Документация об открытом аукционе в электронной форме (далее – аукцион) разработана в соответствии с
Документация об аукционе iconДокументация об аукционе порядок подачи заявок на участие в аукционе
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме, в соответствии с указаниями и по формам, установленным...
Документация об аукционе iconДокументация об аукционе включает в себя следующие разделы
Ii требования к поставляемому товару
Документация об аукционе iconЕ. В. Мурзина документация об аукционе в электронной форме
«Проектное управление инновационным бизнесом» для субъектов инновационной деятельности
Документация об аукционе iconДокументация об открытом аукционе в электронной форме № Аэ-0003
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Документация об аукционе iconОткрытый аукцион документация об открытом аукционе
...
Документация об аукционе iconДокументация об открытом аукционе в электронной форме
...
Документация об аукционе iconДокументация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме на право
На право заключения государственного контракта на поставку научных монографий, учебной литературы и мультимедийных изданий
Документация об аукционе iconДокументация об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения договоров на предоставление неисключительных прав на использование программного
Лот №4 – Программное обеспечение для статистического анализа и анализа инвестиционных проектов
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница